原告河南省中城建筑股份有限公司（以下简称中城公司）诉被告刘红军建设工程施工合同纠纷一案一审民事判决书

原告河南省中城建筑股份有限公司。

法定代表人陈林，董事长。

委托代理人朱柯欣，该公司法律顾问。

委托代理人谈辉云，该公司职工。

被告刘红军，男，1977年2月27日生。

委托代理人李庆华，男，兰考县城关乡法律服务所法律工作者。

原告河南省中城建筑股份有限公司（以下简称中城公司）诉被告刘红军建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原告中城公司的委托代理人朱柯欣、谈辉云、被告刘红军的委托代理人李庆华均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告中城公司诉称，2010年7月15日，被告作为乙方承包了原告作为甲方的兰考中央储备粮项目工程，双方签订了一份工程承包协议及两份补充协议，2010年11月2日，双方签订的最后一份补充协议上约定：“乙方若再因自身原因，影响工程施工延误工程交工。甲方按乙方每延误一天罚款：5000-20000元”，“乙方必须保证3#仓在甲方的外架拆除完后，3天内所有工程全部结束”。但被告直到2011年6月8日，仍然没有交工，给原告造成巨额经济损失，。依据双方合同，被告应当承担给原告造成的损失，故原告诉至法院，请求法院支持原告的诉讼请求。

被告刘红军辩称，2010年7月15日，我与原告签订了一份工程承包协议书及两份补充协议书，我根据协议书约定履行了包工不包料的义务，工程完工后，被告将仓库交给发包方使用。由于原告违约，不按照协议约定支付我工程款，2012年9月27日法院作出（2012）兰民初字第3167号民事判决书，原告不服，上诉至开封中级人民法院，二审认定的事实与一审基本相同，仍然判决本案原告给付拖欠的工程款，现原告依据《2010年11月2日签订的补充协议》第3条，让答辩人支付违约金16万元，明显以诉讹诈，我与原告签订的协议没有约定交工时间，我只负责劳务，不制作工程进度计划，制作工程进度计划及管理人是原告方，根据原告的规定的任务完成工作量。原告不是行政单位，无权处罚我，原告在起诉时把罚金变为违约金是讹诈我，原告在诉状中要求我支付违约金16万元，不但没有法律依据，也没有实施根据，请求人民法院驳回原告对我诉讼请求。

经审理查明，2010年7月15日，被告刘红军作为乙方与作为甲方的原告河南省中城建筑股份有限公司中央储备粮兰考分库项目部签订了一份工程承包协议书，主要内容为：一、承包方式：包工不包料，每平方米人工费130元。二、工程量结算方式：按甲方与建设方结算的实际面积结算。三、承包内容：乙方负责按照甲方项目部交给的施工图纸上所有的土建、钢筋、木工的所有人工，还包括现场清理，乙方所用材料的现场搬运及装卸。四、进度及工期：乙方必须按甲方项目部的要求的进度施工，甲方必须材料到位，乙方原因延期进度工期一天罚1000元，提前进度工期一天奖1000元，总工期待甲、乙双方协商后补签，因乙方原因，总交工工期晚一天罚5000元，提前一天奖5000元，因乙方的施工失误造成工程质量原因无法交工，乙方负责赔偿因重复交工所用的费用。7、付款方式：甲方按乙方的施工进度付款，甲方每次按乙方工程进度的工作量的75%付给乙方工程款，工程整体交工后个月付清总工程款的95%，余款5%作为质量保证金，交工后一年付清。协议签订后，被告带领工人承建了原告承包的粮库施工工程，在施工过程中，2010年11月2日，被告与原告的项目部又签订了一份补充协议，该协议第三条约定：“乙方若再因自身原因，影响工程施工，延误工程交工，甲方按乙方每延误一天罚款5000元-20000元”。工程完工后，原告拖欠了被告工程款。2013年4月22日，原告以被告延误工期，按补充协议约定应每天支付违约金5000-20000元，要求被告支付原告违约金16万元。

本院认为，原告未举出证据证明被告是否延误工期和延误工期的原因，且原、被告双方签订的补充协议上约定的罚款不能视为违约金，故对原告要求被告支付违约金的诉请，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：

驳回原告河南省中城建筑股份有限公司对被告刘红军的诉讼请求。

案件受理费4870元，由被告河南省中城建筑股份有限公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人发人数提交副本，上诉于河南省开封市中级人民法院。

                                             审  判  长    鲁鸣铎

                                             审  判  员    赵玉分

                                             人民陪审员    翟  颖

                                             二0一三年七月十一日

                                             书  记  员   郭董璐